Marché de travaux scénographiques pour la création du centre national des phares – Le Signal à Brest
Date limite de réception: 30/07/2021
Type de mission: travaux
Type d'avis: Avis de marché
Lieu d'exécution du marché / de la mission: Bretagne
Annonce n° 21-89581
Descriptif du marché / de la mission
NOM ET ADRESSES | ||
Société d’Aménagement du Finistère, 4 rue du 19 mars 1962, 29018, Quimper Cedex, F, Courriel : virginie.perrot safi29.fr , Code NUTS : FRH02 | ||
Adresse(s) internet : Adresse principale : https://www.safi29.fr Adresse du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp |
||
I.2) | PROCÉDURE CONJOINTE | |
I.3) | COMMUNICATION | |
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l’adresse : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_Um2VyceInY | ||
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s) |
||
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique à l’adresse : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_Um2VyceInY |
||
I.4) | TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR | |
Autorité régionale ou locale | ||
I.5) | ACTIVITÉ PRINCIPALE | |
Services généraux des administrations publiques |
Section II : Objet
II.1) | ÉTENDUE DU MARCHÉ | |
II.1.1) | Intitulé : Marché de travaux scénographiques pour la création du centre national des phares – Le Signal à Brest | |
Numéro de référence : SAFI-999CD VPE070621 | ||
II.1.2) | Code CPV principal : | |
Descripteur principal : 45210000 | ||
Descripteur supplémentaire : | ||
II.1.3) | Type de marché | |
Travaux | ||
II.1.4) | Description succincte : Le projet du SIGNAL, Centre National des Phares, porté par le Conseil départemental du Finistère, consiste à créer un espace d’interprétation et de médiation, valorisant le domaine des phares et balises au sein d’une ancienne criée située sur le port de Brest. Le futur équipement d’une surface d’environ 1500 mètres carrés se déploiera sur 3 niveaux d’espaces d’expositions. La présente consultation concerne les travaux d’aménagements scénographiques. Cette opération de travaux est divisée en 23 lots définis ci-dessous. Les lot 01 à 16 et 23 sont attribués et en cours d’exécution. Les lots 19,20,21 et 22 font l’objet d’une consultation en parallèle en procédure adaptée. Un lot unique de prestations intellectuelles est passé pour la conception et la réalisation de la production audiovisuelle et multimédia La présente consultation concerne uniquement les lots 17 et 18. | |
II.1.5) | Valeur totale estimée : | |
Valeur hors TVA : euros | ||
II.1.6) | Information sur les lots : | |
Ce marché est divisé en lots : oui | ||
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots | ||
II.2) | DESCRIPTION | |||
II.2.1) | Intitulé : | |||
Lot nº : 17 | ||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
Code CPV principal : 45212313 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
II.2.3) | Lieu d’exécution | |||
Code NUTS : FRH02 | ||||
Lieu principal d’exécution : | ||||
II.2.4) | Description des prestations : Aménagements et mobilier | |||
II.2.5) | Critères d’attribution | |||
critères énoncés ci-dessous | ||||
Critère de qualité 1. Valeur Technique / Pondération : 40 |
||||
Prix : 1. PRIX / Pondération : 60 |
||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||
Valeur hors TVA : 383 639,20 euros | ||||
II.2.7) | Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique | |||
Durée en mois : 12 | ||||
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction :non | ||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
II.2.10) | Variantes | |||
Des variantes seront prises en considération :oui | ||||
II.2.11) | Information sur les options | |||
Options : non | ||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
II.2.13) | Information sur les fonds de l’Union européenne | |||
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non | ||||
Identification du projet : | ||||
II.2.14) | Informations complémentaires : |
II.2) | DESCRIPTION | |||
II.2.1) | Intitulé : Equipements Audiovisuels | |||
Lot nº : 18 | ||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
Code CPV principal : 32321200 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
II.2.3) | Lieu d’exécution | |||
Code NUTS : FRH02 | ||||
Lieu principal d’exécution : | ||||
II.2.4) | Description des prestations : Équipements Audiovisuels | |||
II.2.5) | Critères d’attribution | |||
critères énoncés ci-dessous | ||||
Critère de qualité 1. Valeur Technique / Pondération : 40 |
||||
Prix : 1. PRIX / Pondération : 60 |
||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||
Valeur hors TVA : 282 815,20 euros | ||||
II.2.7) | Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique | |||
Durée en mois : 12 | ||||
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction :non | ||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
II.2.10) | Variantes | |||
Des variantes seront prises en considération :oui | ||||
II.2.11) | Information sur les options | |||
Options : non | ||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
II.2.13) | Information sur les fonds de l’Union européenne | |||
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non | ||||
Identification du projet : | ||||
II.2.14) | Informations complémentaires : |
Section III : Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) | CONDITIONS DE PARTICIPATION | ||
III.1.1) | Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession | ||
Liste et description succincte des conditions : Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession | |||
III.1.2) | Capacité économique et financière | ||
Liste et description succincte des critères de sélection : Les pièces permettant l’évaluation de leur expérience : liste des chantiers des 5 dernières années avec coût de ces interventions, lieu d’exécution des travaux, année d’achèvement, indication du maître d’ouvrage et décomposition des principales prestations rentrant dans ces travaux, ce listing pourra être appuyé d’attestations de bonne exécution par les maîtres d’ouvrage y correspondant pour les travaux les plus importants. Chiffre d’affaires des 3 dernières années. | |||
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : | |||
III.1.3) | Capacité technique et professionnelle | ||
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Liste et description succincte des critères de sélection :- Capacités professionnelles : le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle Qualibat ou équivalent ou par des références de travaux détaillées et précises attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.- Capacités techniques : liste de l’ensemble du matériel et outillage possédé par l’entreprise pour des chantiers de même nature et des effectifs moyens annuels de l’entreprise dans laquelle sera précisé le personnel d’encadrement pour chacune des 3 dernières années.La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non. | |||
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : | |||
III.1.5) | Informations sur les marchés réservés : | ||
III.2) | CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ | ||
III.2.1) | Information relative à la profession | ||
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : | |||
III.2.2) | Conditions particulières d’exécution : | ||
III.2.3) | Informations sur les membres du personnel responsables de l’exécution du marché | ||
III.2.4) | Marché éligible au MPS | ||
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON |
Section IV : Procédure
IV.1) | DESCRIPTION | |
IV.1.1) | Type de procédure | |
Procédure ouverte | ||
IV.1.3) | Informations sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique | |
Dans le cas d’accords-cadres – justification d’une durée dépassant quatre ans : | ||
IV.1.4) | Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d’offres durant la négociation ou le dialogue | |
IV.1.5) | Information sur la négociation | |
IV.1.6) | Enchère électronique : | |
IV.1.8) | Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) | |
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : oui | ||
IV.2) | RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF | |
IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure | |
Numéro de l’avis au JO série S : | ||
IV.2.2) | Date limite de réception des offres ou des demandes de participation | |
30 juillet 2021 – 12:00 | ||
IV.2.3) | Date d’envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés | |
Date : | ||
IV.2.4) | Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : | |
français | ||
IV.2.6) | Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : | |
L’offre doit être valable jusqu’au : | ||
ou | ||
Durée en mois : 6 (A compter de la date limite de réception des offres) | ||
IV.2.7) | Modalité d’ouverture des offres | |
Date : 30 juillet 2021 – 14:00 | ||
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d’ouverture : |
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) | RENOUVELLEMENT | |
Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable | ||
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : | ||
VI.2) | INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES | |
VI.3) | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | |
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes :- une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent)- une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et articles L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu’il est en règle au regard des articles L 1512-1 à L 1512-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés,- l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle .Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d’exécution des marchés à compter de la date fixée par l’ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 12 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d’exécution des travaux, l’amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés légaux, les jours d’intempéries prévisibles. Le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plateforme de téléchargement à l’adresse suivante :http://safi.achatpublic.com sous la référence Safi-Cd999 070621 (tout échange électronique se fera également via la plateforme de téléchargement). Le démarrage prévisionnel des prestations est prévu en Octobre 2021. Le marché ne comprend pas de PSE (Prestations supplémentaires éventuelles) | ||
VI.4) | PROCÉDURES DE RECOURS | |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours : | |
Tribunal administratif de Rennes, 3 contour de la motte, 35000, Rennes, F | ||
VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation : | |
VI.4.3) | Introduction de recours : | |
VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction de recours : | |
Tribunal administratif de Rennes, 3 contour de la motte, 35000, Rennes, F | ||
VI.5) | DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS | |
29 juin 2021 |
Caractéristiques du marché / de la mission
Métier: Scénographie
Informations de contact
Société: Société d'Aménagement du Finistère
Nom du contact: ,
Numéro de téléphone: ,
Adresse mail: virginie.perrot@safi29.fr